陈律师(认证律师)
合同666特邀用户:陈律师,总共发布文章340篇。
1、合同必须明确标书内容:在中标合同中,必须清楚地列出所要求的产品或服务,以及提供者应尽的责任和义务。
2、合同应当明确支付条款:合同应该明确提供者的付款方式,付款时间和付款金额,以及付款时所必须满足的条件。
3、合同应当明确双方的权利义务:合同中应该明确提供者和招标人的权利义务,包括但不限于交货期限、违约责任等。
4、合同应当明确技术要求:合同中应当明确技术要求,比如说产品质量标准、设备功能要求等。
5、合同应当明确本次交易的其他条款:合同中应当清楚地规定本次交易的其他条款,比如交货地点、质保期限等。
1.双方基本情况:包括双方的全称、地址、等。
2.合作内容:明确委托商超之间的合作内容,包括商品类别、销售量、价格等。
3.双方权利义务:确定双方的权利义务,明确各方应尽的责任,如进货时间、质量标准等。
4.争议解决:约定双方因合作发生的纠纷的解决方式,可以通过仲裁、调解或者诉讼等方式。
5.保密条款:明确双方在合作过程中应当严格保密的内容,包括商业秘密、客户信息等。
6.协议效力:明确协议的签订日期、有效期限、终止条件等。
7.其他:根据实际情况可以补充其他内容,如违约责任、交付方式等。
追责条款是指当委托销售合作双方出现违约行为时,可以采取法律手段追究责任的条款。一般包括以下内容:
1. 违约方应承担因违约而给对方造成的损失,包括但不限于直接损失、间接损失、商誉损失等;
2. 双方一致同意,如果一方未能按照协议约定履行义务时,另一方有权单方面撤销协议,并要求对方赔偿损失;
3. 如果一方违反协议约定,另一方有权依据协议诉诸法律救济,追究其违约责任;
4. 双方一致同意,在发生违约行为时,应立即给予对方书面通知,以便尽快纠正违约行为,减少可能造成的损失;
5. 上述条款的解释权和修改权归双方共同所有。
发包人:______________________________
设计人:______________________________
发包人委托设计人承担______________________
工程设计,工程地点为______________________,
经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据
1. 中华共和国建筑法《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条设计依据
2. 1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:____________________________________________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3. 1合同书
3.2中标函
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间____________________________________________________________________________________________________________
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间____________________________________________________________________________________________________________
7. 1双方商定,本合同的设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
8. 1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的__年限为___________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行,负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失___________%
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计,并根据结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第___________种方式解决:提交___________仲裁委员会仲裁;依法向法院起诉。
第十二条合同生效及其他
1 2. 1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人___________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12. 10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称: 设计人名称:
法定代表人:法定代表人:
_____年_____月_____日
中标结果不只是通知中标人,当项目评标工作完成后,评标委员会确定中标人,交易中心将在招投标网站上公开对中标单位进行公示排名,并初步确定中标人,待公示期过后对中标人发中标通知书。
中标单位的公示是必须要对全部投标人主动公开的。
未经允许不得转载: 合同666 » 中标合同与协议怎么写才有效(委托商超合作协议书怎么写才有效)