导读：
定义承揽合同：承揽合同是指由一方投标承揽，另一方委托方确认并签订的一份合同，其中包含了双方在承揽工作中的权利义务。
一、定义
1. 承揽合同：承揽合同是指由一方投标承揽，另一方委托方确认并签订的一份合同，其中包含了双方在承揽工作中的权利义务。
2. 安全协议：安全协议是指双方在承揽合同中就安全问题而约定的书面条款，旨在保证双方的财产和人身安全。
二、内容
1. 确认承揽内容：首先要明确投标方对哪些内容承揽，以及完成工作所需时间、费用及相关材料等。
2. 保证安全：双方应明确承诺，在完成工作过程中都将采取必要的安全措施，并要求投标方保证自身财产及人身安全，以及不侵犯委托方的合法权益。
3. 责任承担：双方应确认因安全原因造成的经济损失和人身伤害等，由谁承担责任。
4. 限制权利：双方应明确，如果有人因安全原因拒绝或者延误完成工作，双方均无权索赔或追究责任。
5. 法律约束：双方应明确，安全协议受中国法律约束，如有争议，可以向法院提起诉讼。
协议书工程承揽应包括的内容：
有效的承揽绿化工程协议书应当包括以下内容：
① 协议双方的基本情况，包括名称、地址、等。
② 合同标的：确定绿化工程的类型、范围、质量等具体要求。
③ 合同期限：明确双方就本次绿化工程合作的时间期限。
④ 质量要求：双方就绿化工程质量要求进行约定。
⑤ 技术要求：就绿化工程的施工方法及材料等技术要求进行约定。
⑥ 价格结算方式：确定绿化工程的结算方式及价格。
⑦ 违约责任：双方应当就承揽绿化工程中可能出现的违约责任进行约定。
⑧ 其他事项：双方应当就本次绿化工程的其他相关事项进行约定。
协议书工程承揽应涵盖如下条款：
1、首先要判断起诉对象，也就是要将起诉书投递给合同双方中的哪一方或者同时投递给双方；
2、确定起诉原因，也就是写明两方在承揽工程合同中发生了何种违约行为，并且要给出明确的事实和证据；
3、清晰地描述双方当事人的权利义务，比如要求被告支付违约金，或者要求被告支付损失赔偿。
4、最后指定法院，也就是指定起诉书要投递到哪一家法院，以便法院受理案件。
工程承揽协议书范本示例
_________________________ (以下简称甲方)
__________________________(以下简称乙方)
乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：
一、工程量：
1、___________________________!!
2、___________________________!!
3、___________________________!!
4、___________________________!!
二、工程要求：
1、___________________________!!
2、___________________________!!
3、___________________________!!
4、___________________________!!
5、___________________________!!
。
三、甲方责任范围：
1、___________________________!!
2、___________________________!!
3、___________________________!!
四、乙方责任范围：
1、___________________________!!
2、___________________________!!
3、___________________________!!
五、技术要求：
1、 ___________________________!!
2、 ___________________________!!
3、___________________________!!
六、工期、验收程序及质保期：
1、施工工期：自开工之日起________日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。
3、质保期：质保期_____年，验收合格后付至工程款的_____%，留____%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
2、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。
3、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
4、未尽事宜双方协商解决。
5、本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方：___________________________
乙方：___________________________
日期：___________________
扩展：承揽协议书合法吗？
不合法
公司和外卖员签承揽合同是不合法的，应该签订的是劳动合同或者是劳务合同。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。
根据《民法典》第七百七十条规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。因承揽合同的包容性极强，法律对承揽合同的规定实际上是对一大类合同的规定，这是承揽合同与其他典型合同的一大区别。要确定一个合同是否承揽合同，最基本方法是看当事人的基本权利义务类型。比如在照相合同中，顾客有支付报酬的基本义务，对方有拍摄并交付照片的基本义务，自然而然就可以认定它是承揽合同的一种了。
发表评论