当前位置: 首页> 最新合同> 正文

施工协议合同怎么写(泥水合同怎么写才有效)

  • 上传者: 律师投稿
  • 2023-02-01 19:00:21
  • 17
导读: 合同的签订:合同的签订:合同双方:施工单位和委托方;根据《合同法》规定,本合同是双方共同自愿签订,遵守国家法律、法规及有关规定。

施工协议合同怎么写(泥水合同怎么写才有效)

一、合同的签订:

1. 合同双方:施工单位和委托方;

2. 根据《合同法》规定,本合同是双方共同自愿签订,遵守国家法律、法规及有关规定;

3. 签订日期:XXXX年XX月XX日。

二、合同条款:

1. 工程内容:包括XXX工程的施工,施工量,工作质量等;

2. 工期:以XXX时间开始,XXX时间结束;

3. 价款:施工总价为XXX,货币单位为币;

4. 质量标准:依据国家相关质量标准执行;

5. 安全文明施工:施工单位必须严格遵守生产法律法规;

6. 适用法律:本合同受中华共和国法律管辖,由双方协商解决纠纷;

7. 合同修订:双方同意可以在本合同有效期内,根据实际情况进行变更修订。

三、双方义务:

1. 施工单位义务:施工单位应按照合同约定的工程内容、工期、质量标准、安全文明施工要求等精心完成施工任务;

2. 委托方义务:委托方应按照约定的时间支付完整的施工款项;

四、争议处理:

1. 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;

2. 协商不成时,双方均有权将争议提交有管辖权的法院诉讼解决;

五、其他事项:

1. 本合同自签订之日起生效,双方均有义务履行;

2. 合同有效期为XXX时间;

3. 本合同一式XX份,双方各持一份,具有同等法律效力;

4. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

协议施工泥水应包括的内容:

泥水合同应由双方签字或者盖章,以表明双方都同意并认可该合同的内容。合同中需要包含双方的具体信息,如姓名/公司、、地址等。此外,还需要列明双方交换的权利与义务,以及有关泥水工程的具体内容。最后,必须明确支付期限、违约金、争议管辖等条款,以确保双方都能够遵守和执行该合同。

协议施工泥水应包括的条款:

Hé yuē pīn yīn zěn me xiě

合约拼音:Hé Yuē Pīn Yīn

泥水作业班组承包施工协议范本示例

甲方:

乙方:

身份证号码:

为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理,甲方将本项目 砌砖、粉刷等泥水作业 分项工程承包给乙方施工,为明确双方权利与义务,经双方协商,达成下列条款,请双方共同遵守执行。

一、承包形式:包工不包料( 或 )。

二、承包内容: 整体砌砖、粉刷,包括脚手架搭设、落地灰清理;除砂浆机和斗车外其他一切小工具如粉刷板条等均由乙方自负。

三、承包单价和结算方法:整体工程量不分构件大小形状同一单价结算,所有土建项目主体墙砌体各项装饰工程量以施工图的实际工程计取,具体承包单价和结算方法以工程项目单价表为准。

四、质量要求:乙方必须严格按规范施工,每个分项必须要达到验收要求。发现不符合甲方质量要求外,并愿意赔偿由此造成损失的工料款,其款项愿从乙方工资中扣除,若造成对甲方信誉影响,除按有关规定罚款外,再根据损害甲方声誉程序给予严厉处罚。乙方必须配置一个熟练施工查验的兼职质检员,负责对本项目内工程质量进行检查。

五、安全要求:安全施工是贯穿工程顺利进行的重要保证,乙方必须认真按安全施工中有关规定及各级要求进行施工,乙方必须配置一个熟练安全施工法规的兼职安全员,做到本职范围内人人懂安全、人人保平安。倘若发生一切大小安全事故,除乙方愿负一切责任和费用外,并愿意接受甲方对此安全事故的处罚,造成影响损害甲方声誉,并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

六、工期要求:乙方应组织在从事本行本项目施工中多年的技师,科学安排工程进度,并严格按照甲方进度及阶段进度完成所属的工程量,如超过甲方安排的进度计划,延误工期除每天按甲方与建设单位所签订的承包合同中工期的条件处罚执行外,并愿意接受甲方再对工期延误每天罚币 元,提前完工的按每天提前一天奖励币 元。若超过甲方所定的最后完成日期,乙方愿意承认等同自动退场,并愿意按所完成工程合格品的85%进行结算,而15%作为对甲方重新组织劳力的补偿,若有甲方检测不合格部分工程量,愿意按甲方所进材料其返工工资合计工料款从工程中扣回(因甲方不能及时提供各种材料造成停工,工期可顺延)。

本项目工期自甲方口头或书面通知次日起算,并按甲方要求的工期完成相应的工作;如因乙方原因造成工期延误,甲方将严格按甲方与建设单位订立的合同进行处罚。

七、付款方式:乙方在每个月底报来所完成的合格工作量,甲方审核后按80%付款给乙方作为工人工资及生活费等。乙方必须凭工资表或以及有关规定报甲方财务办理有关财务手续,否则不予办理。余款待工程全部结束经验收合格通过后壹个月内结付。

八、甲乙方责任与义务:

1、甲方的义务与责任:

(1)甲方应及时做好技术交底工作,协助乙方及时处理施工中有关技术问题。

(2)甲方有权对本工程本项目进行定期和不定期的安全生产、工程质量、文明施工等方面监督检查和评比,乙方应服从和积极配合。若因乙方违反操作规范和施工规范,甲方有权对乙方提出限期整改、批评、警告、罚款、停工、撤换施工班组的处理。

(3)若因乙方管理不善或其他属于乙方的责任,造成工程质量低劣,发生重大安全事故,经济效益低下,严重损害甲方利益和声誉,不按工期计划安排施工的,甲方有权单方面终止合同。不但由此所产生的经济责任由乙方自己负责外,还要对甲方造成的经济损失负全部责任。

2、乙方的义务与责任:

(1)乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任,出现大小安全,质量事故概由乙方负责,亏本自补,盈利自主支配。

(2)乙方应认真按现行的建筑安装工程施工验收规范和建筑安装安全法规规程进行施工和管理,工程质量应按现行的建筑工程质量检验评定标准执行并符合建设单位要求,执行甲方的工程质量,安全生产的管理规定和指令。

(3)乙方应严格按工程施工进度计划要求组织施工,负责办理暂住证、就业证、计生证等费用自理,不及时办理有关证件被有关部门罚款由乙方自负。乙方必须提供现场施工员一名,及现场技术安全负责人一名,配合工地进行日常质量安全进度的控制。

(4)乙方施工现场应及时清理,材料应按指定地点归类堆放,做到工完料尽场地清,使施工现场整洁有序,否则工地派工整理,费用从班组中扣回。

九、若乙方不履行协议,无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量,不服从工地管理,甲方有权单方面终止协议,扣下所有工程尾款,同时作出清场处理。

十、其它:1、乙方所有施工人员不得居住现场,持证上岗,遵守工地各有关建筑安全规章,若发生安全事故均由乙方负责。2乙方确认送达地址 上杭县蓝溪镇梅永村 ,甲方的书面通知寄往前述送达地址,即视为送达。

十一、本协议一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,本协议自签章之日起生效,款项及各种义务履行完成后自动终止。

甲方签字: 乙方签字:

盖 章: 盖 章:

电话号码:

身份证号码:

电话号码:

住 址:

发证: 年 月 日 年 月 日

扩展:工地室外水沟是不是由泥水班组做?

工地室外水沟是由泥水班组做的,工地室外水沟需要用水泥,砖,混泥土,但具体也要看合同是怎么写的。泥水班组工作主要是:砌墙 、批墙(沙浆打底) 地面沙浆打底、瓷砖、地板装贴,砌墙、抹灰、墙地砖石材等铺贴.找平、防水、泥工制作的杂物柜等 安装便槽、淋浴石矶,有部分的还做排水。

 
 
  • 3457人参与,13条评论