导读：
追责条款：双方同意，如果发生纠纷或者损失，委托方有义务尽量在法律规定的范围内追究受托方的责任。
追责条款：
1、双方同意，如果发生纠纷或者损失，委托方有义务尽量在法律规定的范围内追究受托方的责任。
2、受托方需要承担一定的违约责任，包括但不限于：不履行合同约定；拖延履行合同义务；提供虚假信息；故意隐瞒事实等。
3、对于受托方的违约行为，委托方有权要求受托方承担经济损失、合同约定的违约责任以及合同约定的违约金等。
4、在受托方违约行为造成的损失超出合同约定责任范围时，双方协商一致后，受托方有义务继续承担经济损失。
5、受托方若违反本合同规定，应向委托方赔偿损失，具体损失由双方另行签署的补充协议来决定。
中标协议合作委托应具备这些方面：
追责条款是指当委托销售合作双方出现违约行为时，可以采取法律手段追究责任的条款。一般包括以下内容：
1. 违约方应承担因违约而给对方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、商誉损失等；
2. 双方一致同意，如果一方未能按照协议约定履行义务时，另一方有权单方面撤销协议，并要求对方赔偿损失；
3. 如果一方违反协议约定，另一方有权依据协议诉诸法律救济，追究其违约责任；
4. 双方一致同意，在发生违约行为时，应立即给予对方书面通知，以便尽快纠正违约行为，减少可能造成的损失；
5. 上述条款的解释权和修改权归双方共同所有。
中标协议合作委托必要条款：
确保中标协议有效的关键步骤有：
1. 对投标方进行完整评估：为了确保中标协议有效，招标者应对投标方进行完整、准确的评估，以确定能够满足所有投标要求的最佳方案。
2. 限制增加或变更投标要求：在开始招标过程之前，招标者应限制增加或变更投标要求，以确保投标人能够清楚明白投标要求，并相应地作出投标。
3. 慎重处理投标：在招标过程中，招标者应尽可能慎重处理投标，以确保不存在任何不公平的情况，以保证投标人的权益。
4. 评估投标承诺：为了确保中标协议有效，招标者还应评估投标方所提供的承诺，确定能够满足投标要求的最佳方案。
5. 向投标人提供反馈：招标者应及时向投标人提供反馈，以保证投标人了解中标协议的细节，以及有关投标的内容。
6. 确保投标书的真实性：最后，招标者还应确保投标书的真实性，以确保中标协议的有效性。
委托建设工程设计中标合同范本示例
发包人：______________________________
设计人：______________________________
发包人委托设计人承担______________________
工程设计，工程地点为______________________，
经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据
1. 中华共和国建筑法《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条设计依据
2. 1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：____________________________________________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3. 1合同书
3.2中标函
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间____________________________________________________________________________________________________________
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间____________________________________________________________________________________________________________
第七条费用
7. 1双方商定，本合同的设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8. 1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的__年限为___________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失___________%
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计，并根据结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第___________种方式解决：提交___________仲裁委员会仲裁；依法向法院起诉。
第十二条合同生效及其他
1 2. 1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人___________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12. 10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：_______ 设计人名称：____________
法定代表人：法定代表人：____________
______年______月______日
扩展：中标合同补充协议的效力？
中标合同补充协议跟中标合同具有相同的法律效力。
合同补充协议是指在原合同的基础之上遵循法律法规适用范围的，签约双方或者当事人自愿对某一件事情或者某一约定共同达成统一意见、统一标准而签订的合法协议就叫做合同补充协议。
合同补充协议与原合同同样具备相同的法律效力，并且依然对合同事项和内容以及当事人作出了明确规定。
发表评论