导读：
维修房屋协议：维修内容。
维修房屋协议：
一、维修内容
1. 甲方（委托方）将委托乙方（承接方）对其位于XXXX地址的房屋进行维修。
2. 根据甲方提供的房屋资料及现场验收，乙方承接此项目的维修工作包括但不限于：墙面修补、新增防水、防潮处理、厨卫灶具安装及维修、水管更换、电路检修、墙纸铺贴、室内地板铺贴等。
二、维修时间
本次维修的工期为XX天，乙方应在此期限内完成本次维修工作。
三、维修费用
1. 本次维修的总费用为XXXX元，具体明细如下：
(1) 材料费：XXXX元；
(2) 劳务费：XXXX元；
(3) 其他费用：XXXX元；
2. 维修费用均由甲方承担，乙方应在每次维修完成后提出，甲方应在收到后7天内付清费用。
四、质量要求
1. 乙方应按甲方提供的有关资料及要求进行维修，并根据甲方的要求保证维修工作质量，甲方有权拒绝接受不符合质量要求的维修结果。
2. 乙方在维修过程中所使用的材料及零件应符合国家相关规定，并确保其质量。
五、争议处理
因本次维修工作发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交XXXXXX法院解决。
六、其他
1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商补充订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
特此签订
甲方： 乙方：
日期： 日期：
协议书合屋维修应涵盖如下条款：
一、定义：
1.装修房子安全协议书：是由两方（装修公司和房主）之间签订的一份合同，旨在确保装修工程遵守法律法规，保护双方的利益，确保装修过程中的安全，使房主在装修过程中不会遭受损失。
二、内容：
1. 双方的权利义务：包括装修公司承担的责任，房主的承诺等。
2. 安全措施：装修公司应采取哪些安全措施，如报警器的安装，防火墙的安装，安全警报的设置等。
3. 风险分担：两方应就可能出现的意外情况，如延期、质量、安全等而达成协议，明确担当者和分担比例。
4. 仲裁条款：两方之间出现争端时，可通过仲裁机构进行仲裁，并就其所需要的费用等约定。
三、效力：
1. 保障双方权益：装修房子安全协议书有助于确保装修过程中的安全，守法遵章，保护双方的合法权益。
2. 执行可行：装修房子安全协议书签订后，两方之间的权利义务、责任范围等都明确，可以有效执行。
协议书合屋维修应包括的条款：
1、安全协议书要包含以下内容：
(1)甲方（房屋所有者）的权利、义务及相关责任；
(2)乙方（施工方）的权利、义务及相关责任；
(3)维修房屋的项目、费用、工期及完成标准；
(4)违约责任及索赔条款；
(5)双方的争议处理方式。
2、安全协议书要明确每一项内容，写明合同签署日期，双方签字，并在双方当事人住所地办理公正备案。
房屋维修协议书范本示例
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：
一、维修工程内容及要求
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容
承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为________年;
3、装修工程为________年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年;
7、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
(二)乙方的权利与义务
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，
另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约：
1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人(公章)：承包人(签字)：
法定代表人(签字)：身份证号码：
委托人(签字)：
________年____月____日________年____月____日
扩展：房屋维修安全事故免责协议书？
房屋维修安全协议书
甲方：
乙方：
和就甲方所辖宿舍楼房屋出现的渗漏水问题进行维修达成如下维修安全协议:
乙方应当按照房屋相关质量标准组织施工，如此次维修没有达到预期的修复效果，不合格的由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程费用中扣除。
施工中应采取安全保护措施，施工防护措施到位，高度注重安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现安全事故，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
本协议自双方签名盖章时生效，一式两份双方各持一份.
其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（盖章）：乙方（签名）：
发表评论