导读：
产品质量条款对于本合同约定的商品，卖方保证其具备正常使用功能、符合国家强制规定的技术指标及本合同所载的技术指标，以及质量达到行业标准或生产厂家规定的标准。
一、产品质量条款
1、 对于本合同约定的商品，卖方保证其具备正常使用功能、符合国家强制规定的技术指标及本合同所载的技术指标，以及质量达到行业标准或生产厂家规定的标准。
2、 卖方应对商品的品种、质量、数量等承担相应的责任，并按照买方的要求为其提供必要的技术支持。
3、 卖方在交货期内向买方提供的商品应符合本合同约定的质量标准，如有违约卖方应负责赔偿已经发生的损失。
4、 卖方保证在本合同中约定的商品有足够的销售后服务保障支持，并按照买方的要求提供售后服务。
5、 卖方保证所供应商品符合国家相关法律法规及行业标准规定，出售的商品不含有传染性病毒或其他恶意软件，如有违约卖方应负责赔偿已经发生的损失。
6、 卖方应就销售商品的质量承担保证责任，保证商品的质量和性能符合买方的要求，卖方应承担因商品质量问题而带来的一切责任。
产品质量协议书责任应包括的条款：
一、定义
1. 产品质量：指供应商向甲方提供的产品及其配件的性能、外观等质量特征。
2. 违约责任：指在本合同履行过程中，如果供应商未能按照本合同约定的质量要求提品，则甲方有权要求供应商承担违约责任。
二、违约责任
1. 如果供应商提供的产品质量不符合本合同约定的要求，甲方有权要求供应商承担违约责任。
2. 如果供应商产品质量不符合合同约定的要求，且甲方已经将产品交付给乙方，甲方有权要求供应商向乙方退款或补偿损失。
3. 如果供应商因产品质量原因而给甲方造成损失，甲方有权要求供应商赔偿损失或重新提供符合合同要求的产品。
4. 如果因供应商产品质量问题导致甲方被第三方追究责任，甲方有权要求供应商赔偿损失并承担相应的法律责任。
五、其他
1. 本条款的解释权归甲方所有。
2. 本条款自本合同签订之日起生效，至本合同终止之日止。
产品质量协议书责任应包括的内容：
产品质量赔偿协议书应包含以下内容：
1.双方协议的标题，指明此协议的主要谈判内容；
2.协议双方的基本信息，比如联系人和地址，以及双方代表的姓名和职务；
3.协议内容，包括但不限于产品的质量标准、质量赔偿的原因和金额，以及双方承诺的权利义务；
4.协议的生效时间，以及有效期；
5.协议的签署时间，以及双方签字确认；
6.双方其他未尽事宜，可以根据实际情况单独制定相关补充协议。
产品质量答辩协议书范本示例
答辩人：____________
地址：___________
被答辩人：____________
地址：___________
法定代表人：____________
风险提示：________ 一份严谨的民事诉讼答辩状，首先需要分清是否属于法院主管，是否有需要写民事诉讼答辩状；
其次是弄清楚受理法院的管辖；
再有就是检查诉讼主体是否遗漏，是否有误；
此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。
在明显存在上述问题时，不要急于答辩，答辩时在答辩中明确提出异议，往往能事半功倍，即可令对方“败诉”。
现就甲公司诉被告乙有限公司买卖合同纠纷一案，答辩如下：
一、原告作为生产者应当保证自己的产品质量，并对自己的产品质量负责。
依据《中华共和国产品质量法》“第二十六条、生产者应当对其生产的产品质量负责。
产品质量应当符合下列要求：(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；
(二)具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；
(三)符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。
”所以本案中原告应当首先证明自己的产品具备了应当具备的使用性能，其所出售的是合格产品。
二、关于民事诉讼证据法律规定，因产品质量责任纠纷，实行举证责任倒置，即用户只须证明其损害是由于产品有缺陷所致就可以要求赔偿，而生产者是否有过错，由生产者自己举证。
本案中被告只需证明自己因此受到的损害后果，即对产品提出的质量问题，存在的许多不良后果。
在使用过程中，发现软件存在的许多缺陷。
三、原告存在迟延交货的违约问题。
根据原被告______年______月______日签订的合同编号为______买卖合同约定：卖方交货时间为______年______月______，而实际告在______年______月______日才全部履行合同义务，原告实际履行合同义务时间与合同约定不一致，原告的行为已经构成迟延交货，其应当承担相应的违约责任。
根据双方签订合同约定，“由于卖方原因延误了交货期，每延误七天，买方按合同总价的______%对卖方处以罚款，不足七天的，按七天计。
此款项从货款中直接扣除。
罚款最高不超过合同总价的______%，超过一个月未交货的，买方有权解除合同，卖方承担由此给买方造成的损失。
”因此被告有权依据合同约定直接从货款中扣除______元。
四、被告已经付出的货款金额。
______年______月______日原被告双方签订合同之后，被告分别于______年______月______日向原告支付______元，于______年______月______日向原告支付______元，于______年______月______日向原告支付______元，于______年______月向原告支付______元，共计向原告支付______元。
五、被告还未到合同约定付款时间，原告诉讼请求不能成立。
在第七条款中约定“货到买方三个月内付总货款的______%，余款______%壹年内无质量问题付清余款，”而原告完成全部交货时间为______年______月______日，所以在原告______年______月______日提起本次诉讼时，还未达到货到一年的时间，所以本案中______%的货款______元的付款条件还未成就，另外还存在质量问题。
综上所述，请求法院依法驳回原告不合理的诉讼请求。
此致
______________法院
答辩人：________________
______年_____月_____日
扩展：产品质量协议书盖什么章子？
要取决单位或公司内部产品质量协议还是单位或公司与外部单位或公司的产品质量协议，若是内部上级与下级，公司质量部与内部的质量部确定，加盖单位或公司的质量部印章；若是外部，则由单位或公司的质量部或技术工艺部，代表单位或公司与外部的单位或公司质量部签订，盖单位或公司的公章，可增加质量部公章。
发表评论