冯律师(认证律师)
合同666特邀用户:冯律师,总共发布文章398篇。
工程协议书是双方就一项特定的工程项目所签订的书面合同,规定了当事双方的权利义务。一般由施工方和受托方签订,并应当经当事双方的充分核对后生效。
一般情况下,工程协议书应包括以下几个方面的内容:
1、双方的身份、地址和;
2、工程的名称、地点、范围,以及工程的性质、用途和甲方提供的施工条件;
3、施工期限、工期安排、施工进度管理和结算比例;
4、施工单位提供的施工设备、材料、人员、技术、质量标准和安全措施;
5、施工合同价款和结算方法;
6、违约责任、变更手续及费用;
7、其他必要的条款。
一、协议双方
1.本协议由以下双方签订:甲方(简称“甲方”)xx; 乙方(简称“乙方”)xx。
2.甲乙双方在平等自愿的基础上,就共同参与的工程项目达成如下合作协议:
二、协议内容
1.本协议所涉及的工程项目包括:(详细描述)
2.甲乙双方约定,在本协议项下,甲方负责x,乙方负责x;
3.甲乙双方约定,工程项目开始时间为x,预计完成时间为x;
4.甲乙双方约定,本项目的成果将由甲方和乙方共同使用,具体使用权归属及分配比例另行约定;
5.甲乙双方约定,如因本协议中约定的、等情况而导致本合作协议项下的工程项目延期完成,双方当事人应协商确定是否延期以及延期的时限;
6.甲乙双方约定,本协议期满后,双方应及时结算费用,如有任何争议,协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
三、协议期限
1.本协议自甲方和乙方签字之日起生效,项目完成后即终止。
四、其他
1.本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
2.本协议的任何修改、补充均须以书面形式作出,并由甲乙双方签字盖章后生效。
3.本协议解释权属于甲方所有。
签字:
甲方: 乙方:
日期: 日期:
一、编写目的
工程协议书是由双方当事人签订的文件,旨在明确建设项目的具体内容,确定双方的权利义务,以便两方共同履行协议义务,避免纠纷。
二、编写要求
1. 协议书应包含项目的名称、建设内容、建设地点、建设周期、建设质量标准、施工单位的资质和能力、结算方式、违约责任等内容;
2. 协议书应说明施工单位提供的服务内容、建设成本、施工单位收取的费用、施工单位提供的材料、施工技术及质量标准等;
3. 协议书应说明双方对于建设过程中出现的问题的处理方式,如发生纠纷或者建设不满足质量要求等情况;
4. 协议书应说明双方的违约责任,如果双方未能履行协议义务,应承担相应的法律责任;
5. 协议书应签署双方当事人的姓名、、身份证号码等信息,并由双方当事人加盖公章;
6. 协议书应明确双方的履行期限,以及协议的效力、变更、解除等条款。
三、编写步骤
1. 根据项目的具体情况,确定协议书的编写内容,明确双方的权利义务;
2. 编写协议书的正文,包括项目名称、建设内容、建设地点、建设周期、建设质量标准、施工单位的资质和能力、结算方式、违约责任等;
3. 向双方当事人说明协议书的具体条款,并签署协议书,同时加盖公章;
4. 存档协议书,以便日后核对和查阅。
甲方:
经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华共和国民法典》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。
钢结构厂房材料:
4、工程面积:以实际建筑面积为准
5、开工日期、工期:
合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为两个月,乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式:
1、工程价款:
工程为全包工程,工程造价为:85元平方米。
(工程验收后以实际面积结算)
合同生效后,乙方所有钢结构材料进入甲方场地后,即付给乙方15万元,以后款
3、工程验收:
施工完毕后,乙方通知甲方进行验收
三、甲方的义务和责任:
1、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;
2、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任:
1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;
2、在施工过程中,乙方应文明施工;
3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。
钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。
质保金为:为总金额的5%,期限为一年
六、违约责任:
乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;
七、违约解决方式:经济仲裁委员会仲裁或法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。
甲方(代表):
乙方(代表):
从事钢结构工程需要相应的资质,分为一级、二级和三级,三级最低。钢结构工程专业承包企业资质等级标准承包工程范围:
一级企业:可承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制作与安装。
二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度33米及以下、总重量1200吨及以下、单体建筑面积24000平方米及以下的钢结构工程(包括轻型钢结构工程)和边长80米及以下、总重量350吨及以下、建筑面积6000平方米及以下的网架工程的制作与安装。
三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度24米及以下总重量600吨及以下、单体建筑面积6000平方米及以下的钢结构工程泡括轻型钢结构工程)和边长24米及以下、总重量120吨及以下、建筑面积1200平方米及以下的网架工程的制作与安装。
未经允许不得转载: 合同666 » 工程协议书怎么写(工程合作协议书怎么写才有效)