导读：
购房合约范本：本合同由以下双方于（日期）签订。
购房合约范本：
本合同由以下双方于（日期）签订：
甲方：（买方姓名）
身份证号：（买方身份证号）
住址：（买方住址）
乙方：（卖方姓名）
身份证号：（卖方身份证号）
住址：（卖方住址）
鉴于：
1. 甲方已按照《中华共和国房地产登记条例》的规定，向乙方购买（房屋所在地）的房产，房屋地号为（房屋地号）。
2. 乙方愿意将上述房产出售给甲方，双方就此达成如下合同约定：
一、房产购买价格
甲方应向乙方支付（金额）元整，作为双方购买上述房产的购买价格。
二、交易方式
1. 甲方应于（日期）前向乙方支付上述购买价款；
2. 甲方完成对上述房产的购买付款后，乙方应当及时出具买卖双方签字盖章的《房地产买卖合同》，并由乙方向有关部门办理房屋所有权登记手续；
3. 乙方在办理完有关手续并出具房屋所有权登记证明后，应当将该证明移交给甲方，甲方收到证明后即表示交易完成，本合同正式生效。
三、其他条款
1. 如果发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，双方同意提交中华共和国有管辖权的法院诉讼解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
特此签订：
甲方：（买方签字） 乙方：（卖方签字）
日期：（签署日期）
合同合约购房必要条款：
一、合同主体：
买卖双方同意，甲方（即乙方代表的购房者）：XXX；乙方（即甲方所代表的房屋出售者）：XXX。
二、房屋基本情况
1. 房屋地址：XXX；
2. 房屋面积：XXX平方米；
3. 房屋类型：XXX；
4. 房屋交付时间：XXX；
5. 房屋装修情况：XXX；
6. 交易价格：XXX元。
三、甲方义务
1. 立即支付房屋交易价款；
2. 遵守有关物业管理规定；
3. 遵守国家法律法规，不得从事活动；
4. 勤保养房屋，不得擅自拆改房屋结构；
5. 如发生纠纷，按有关法律法规处理。
四、乙方义务
1. 按照相关权属清单交付房屋；
2. 提供有关服务资料；
3. 根据甲方要求，提前通知相关物业服务和管理部门；
4. 如发生纠纷，按有关法律法规处理。
五、双方责任
1. 双方责任：如发生任何纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，双方有权向法院提起诉讼。
2. 如有任何未尽事宜，本合同可另行签订补充协议。
六、合同有效期
双方同意，本合同自签字之日起生效，至双方履行完毕全部义务为止。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（签字）：XXX
乙方（签字）：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
合同合约购房应包括下列内容：
购房合同延期交付条款模板：
第一条 甲乙双方本着诚实信用的原则，就买卖房屋的事宜签订本合同，并且约定：
a. 甲、乙双方同意将原定于(日期)签订的购房合同中约定的交付标准延期至(日期)；
b. 在购房合同延期期间，甲乙双方应按照原合同约定的交付标准完成各项工作；
c. 若在延期期间，乙方未能按照原合同约定的交付标准完成各项工作，乙方应当承担合同约定的违约责任。
第二条 本条款自双方签字之日起生效，双方均认可并签署本合同，本合同一经签署，即具有法律效力。
家庭住房购房合约范本示例
合同各方：____________
甲方(出卖人)：________________，身份证号码：________________
乙方(买受人)：________________，身份证号码：________________
甲、乙、两方依据自愿、诚信原则，经友好协商，达成如下一致意见：
第一条各方承诺及保证甲方承诺并保证：拥有座落于________________房屋的所有权，该项所有权是完整的，不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。诚信履行本合同书的项下的合同义务。乙方承诺并保证：诚信履行本合同书的项下的合同义务。
第二条标的物甲方自愿转让的房屋座落于________________________!!
房屋内现有装修及物品全部随房屋转让并不再另外计价。
第三条价款本合同书第二条项下标的物全部计价________________!!
各方确认：在甲方及时履行本合同书第六条义务的前提下，本条第一款的价款为甲方转让标的物的净价，即本合同书履行过程中产生的税费由乙方承担。
第四条交付与支付
1、本合同书签订时，甲方向乙方交付房屋所有权、土地使用权证书和全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视、电话等交费证件。
2、本合同书签订(并由双方履行了第1款义务)后________天内，乙方向甲方支付所有房款________________!!
第五条所有权转移特别约定各方确认：本合同书项下标的物自交付后转移至乙方。
第六条协助义务在乙方确定的时间，甲方应配合乙方办理房屋所有权证和土地使用权证的过户手续至乙方名下，包括但不仅限于根据登记部门的要求另行签订合同文书、提供身份证明等。
甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。
七、违约责任
1、因甲方违反本合同书第一条所有权瑕疵担保责任而导致乙方主动或被动参与诉讼(仲裁)等争议解决程序，甲方须承担乙方由此产生的全部损失并承担违约责任。
2、甲方如不能及时履行本合同书第六条协助义务，应继续履行该项义务并承担违约责任。
3、乙方不能依约承担本合同书第三条义务时，应承担违约责任。
4、甲方双方违反本合同书其他约定的，依法承担相应的违约责任。
八、争议解决办法本合同书履行过程中产生的一切纠纷，应提交仲裁委员会仲裁，其裁决对双方具有约束力。
九、杂项规定
1、本合同书未竟事项，由双方依诚信、公平原则另行商定。
2、本合同书一式六份，由甲、乙、各执一份，另三份由乙方保管用于办理变更登记使用(如登记部门要求另行签订合同文书时，各方得另行签订用于登记，但各方权利义务以本合同书为准)。
3、本合同书在各方签字后生效。
甲方签名：_________________乙方签名：_________________
________年________月________日
扩展：恒大购房为何没有购房合同？
恒大购房当然是有购房合同的，不管在哪个开发商买房。只要签过正式的购房合同。备案完成以后，客户手里都是需要有一份儿。备案过的购房合同。如果手里没有购房合同的话，可以直接去找开发商领取。有的事还在开发商的档案室里面存档。
发表评论