导读：
装修工程包工包料合同书应当包含以下内容：双方的基本情况：甲方（装饰公司）的准确名称、联系地址、联系人及电话；乙方（业主）的准确名称、联系地址、联系人及电话。
装修工程包工包料合同书应当包含以下内容：
一、双方的基本情况：甲方（装饰公司）的准确名称、联系地址、联系人及电话；乙方（业主）的准确名称、联系地址、联系人及电话。
二、装饰项目的内容：装修项目包括但不限于哪些工程，工程范围是怎样的，所使用的材料及设备如何。
三、工程报价：装修工程报价，报价单上应当明确工程费用、材料费用、施工期限及其他相关费用等。
四、工程进度：装修工程开始时间、完工时间及工程进度安排等。
五、质量标准：装修工程的质量要求，以及施工过程中的安全技术标准等。
六、费用结算：装修工程的费用结算方式、付款期限及质保期限等。
七、争议解决：装修工程发生争议时，双方应当协商解决，如协商不成，应当提交仲裁机构处理。
八、其他：本合同其他条款，如双方的违约责任等。
包工包料合同书工程简单注意事项：
装修工程包工包料合同书应当包含以下内容：
一、双方的基本情况：甲方（装饰公司）的准确名称、联系地址、联系人及电话；乙方（业主）的准确名称、联系地址、联系人及电话。
二、装饰项目的内容：装修项目包括但不限于哪些工程，工程范围是怎样的，所使用的材料及设备如何。
三、工程报价：装修工程报价，报价单上应当明确工程费用、材料费用、施工期限及其他相关费用等。
四、工程进度：装修工程开始时间、完工时间及工程进度安排等。
五、质量标准：装修工程的质量要求，以及施工过程中的安全技术标准等。
六、费用结算：装修工程的费用结算方式、付款期限及质保期限等。
七、争议解决：装修工程发生争议时，双方应当协商解决，如协商不成，应当提交仲裁机构处理。
八、其他：本合同其他条款，如双方的违约责任等。
包工包料合同书工程简单的注意事项：
1. 合同编号：确定合同的编号，方便以后查找。
2. 签订时间：确定合同签订的时间。
3. 合同有效期：确定合同的有效期限。
4. 合同标的：明确合同标的，乙方应当为甲方提供工程装修包工包料服务内容，包括但不限于，并按如下条款和条件执行。
5. 工程价格：确定工程的价格，包括材料成本及人工费用等。
6. 质量保证：甲方在收到乙方提供的装修工程中，如果发现质量问题，乙方需立即提供免费的维修服务，以保证其质量。
7. 违约责任：如果乙方没有按照合同要求完成工程，将承担相应的违约责任。
8. 争议处理：双方就本合同发生的任何争议，应友好协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。
9. 其他：在此之外，可以根据各自情况增加其他条款。
工程包工包料施工合同书范本示例
甲方：___________
乙方：___________
根据《中华共和国民典法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》有关规定，为明确双方责任义务，经协商同意，签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：包工包料一次性包干使用
5、工期：
6、工程承包价款：
(1)、本工程维修费暂定价为币大写：____________ 最终结算价以双方协商一致委托有资质的工程造价咨询机构审核的结果作为结算依据。
(2)、结算方式：工程竣工后工程量由甲、乙双方现场测量确认，乙方提交结算资料，由双方协商一致聘请有资质的第三方审核单位审定工程结算价，以工程结算价下浮2%后作为工程款项的最终结算数额，同时以此数额为基数纳税，并须出具等值有效的。
第二条、双方责任
甲方责任：
1、甲方协同乙方共同制定维修施工方案，若有变动及时通知向乙方。
2、工程未经验收而甲方提前使用的，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任，并将工程视为合格。
3、甲方负责提供施工场地，负责协调场地使用和外联部分，协调风景区需要修砍树障事宜，维护乙方施工。
4、甲方必须做好施工前的准备工作。
乙方责任：
1、协同甲方共同制定维修施工方案，自行制定施工方案，负责本合同范围内的维修施工任务，负责施工期间的安全责任，并自行组织施工。
2、严格按照合同工期完成施工任务，如因乙方造成工期延误责任自负。
3、严格按照国家标准要求组织施工，在保证工程主体质量的前提下，还要保证对铁路的各项限界满足铁路规范要求。
4、采购工程需要材料、设备必须有产品质量合格证书，配制加工非标准设备，，必须满足武鸣供电局有关技术规范要求。
5、收集完善竣工资料。
6、坚持文明施工，做好现场的环境保护，因施工需砍伐风景区内的树木，应风景区要求需要补种的，乙方应该及时补种并确保成活率。
第三条、工程质量
1、乙方交付合格的工程，如因乙方自身原因发生责任质量事故，乙方承担全部经济损失。
2、工程质量达不到要求的，必须立即返工，返工费用及造成工期延误的损失均由乙方负责。
3、验收合格后，工程质保期为1年。
第四条、工程款支付
甲方在合同盖章生效后预付 工程款即币 ;工程竣工验收合格后，并在10个工作日内支付经第三方审核单位审定的最终工程结算价的95%，余款5%待保质期满后5个工作日内一次付清，乙方向甲方出具等值有效的。
第五条、违约责任
甲、乙双方应认真履行合同，如一方违约，违约方除赔偿给对方造成的一切损失外，还应支付合同总价款的2%作为违约金。
第六条、合同争端
甲乙双方均同意，如在合同执行过程中发生合同争端，由双方协商解决；如协商不成，提交市中级法院裁决。
第七条、附则
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程结束费用结清自行终止。
2、合同未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
甲方：___________
法人代表：____________
纳税人识别号：____________
地址：___________
开户行：____________
银行账号：____________
联系电话：_________
乙方：___________
法人代表：____________
纳税人识别号：____________
地址：___________
开户行：____________
银行账号：____________
电话：___________
联系电话：_________
______年______月______日
扩展：合同约定包工包料工程如何结算？
这和你签订的合同中有关结算方式的具体条款有关。
基本上是固定总价结算、固定单价结算、还有定额结算、一定价格加酬金的结算。
所有这些结算方式都应参照各地建设部门颁布的建设工程预算定额的标准及市场价格进行组价并计算。
包工包料工程只是计算价格时包括了工程项目发生的所有人工、材料、机械以及其它费用的总计。
发表评论