沈律师(认证律师)
合同666特邀用户:沈律师,总共发布文章477篇。
家庭内部财产分配协议书是一份可以有效地维护双方合法权益的重要文件,具体写法如下:
一、家庭内部财产分配协议书应包括以下几点:
1、双方确认的财产分配原则:明确双方各自所拥有的财产,以及双方关于财产分配的共同意愿。
2、财产分配的具体内容:确认双方各自对家庭财产的所有权、使用权、处置权等,以及享有的权利和义务。
3、双方的保证义务:双方应共同确认财产分配的有效性,并承担遵守协议的义务。
二、家庭内部财产分配协议书应包括以下几点:
1、双方的签字:双方应依照中国法律,在协议书上进行签字,表明双方都已经对协议内容进行了认真阅读并同意签订。
2、双方的身份证明:双方应出示其有效的身份证明进行确认,以证明双方的身份真实性。
3、协议书的法律效力:双方应明确协议书的法律效力,表明双方承认本协议的法律约束力,并承担相应的责任。
一、家庭内部财产分配协议书的效力
1.家庭内部财产分配协议书是家庭主要成员之间根据家庭规则订立的有效合同,具有普通合同的法律效力。
2.家庭内部财产分配协议书在起草时必须遵守《中华共和国民法总则》、《中华共和国婚姻法》等相关法规的规定,符合法律的要求,才可以有效的。
3.家庭内部财产分配协议书的有效性依赖于其是否符合法律的要求,包括是否符合当事人的意思表示,是否符合财产分配的原则,是否不违反公序良俗等。
二、家庭内部财产分配协议书的写法
1.家庭内部财产分配协议书应该以家庭主要成员的真实名字和身份证号码作为协议书的标题,明确协议双方的身份。
2.家庭内部财产分配协议书中应该明确协议双方的具体财产权和分配的范围。
3.家庭内部财产分配协议书还要清楚的表明财产的权属、权利和义务,以及双方的应尽义务和权利。
4.家庭内部财产分配协议书还应该规定财产变化情况下,重新分配时的规则,以及双方在未来财产分配上的义务和责任。
5.家庭内部财产分配协议书应该由双方共同签字,并由有关部门备案后方可生效。
一、定义:
家庭内部拆迁分配协议是指家庭成员之间就家庭财产的拆迁分配问题签订的书面协议。
二、内容:
1. 各方确认:家庭成员确认共同拥有家庭财产,并明确拆迁费用和其他收入的分配方式;
2. 分配方式:在家庭拆迁时,要根据家庭财产的实际情况,合理合法地分配拆迁费用和其他收入;
3. 拆迁前后:在家庭拆迁前,两方要就拆迁费用及其他收入的分配方式签订书面协议;拆迁后,两方要负责收取、结算和分配拆迁费用及其他收入;
4. 违约责任:家庭成员如果违反协议约定,应当承担相应的法律责任;
5. 争议解决:凡是因家庭拆迁分配而发生的纠纷,双方应通过友好协商解决,如无法协商解决,可以向法院提起诉讼。
三、有效性:
家庭内部拆迁分配协议有效的前提是双方必须是完全民事行为能力人,具有完全的民事权利和义务,从而能够履行自己的义务,保障协议的有效性。
发包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
一、概况
1.甲方装修住房系合法居住。
乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。
2.装修施工地点:_________室。
3.住房结构:_________
4.装修施工内容:_________
室别部位装修内容及要求备注
5.承包方式:_________
6.总价款:_________元(其中人工费元,材料费元,详见清单。)
7.工期:自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工。工期为_________日。
二、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料 序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限 备注 本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格和产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料,乙方应向甲方提交购货,并均应用于本合同规定的民宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。
乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
三、关于工程质量及验收的约定
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
3.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5.工程竣工后,乙方应通知甲方验收是,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
四、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定
1.合同签订后,甲方支付总价款的_________%,计_________元;
年月 日前,甲方支付总价款的_________%,计_________元;_________年_________月_________日前,甲方支付部价款的_________%,计_________元;_________年_________月_________日前,甲方支付总价款的_________%,计_________元;尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求,甲方应另行支付费用,工期顺延(具体内容双方另立补充协议,补充协议系本合同组成部分)。
3.双方款项往来,均应出具(或收据)。
六、其它
1.甲方应在开工前天,向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备,并说明使用注意事项。
2.做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。
3.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
①参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
②指派(姓名)为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
③未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。
④乙方在其装饰施工范围内承担保修责任,保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起_________个月。
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款额的_________%支付违约金。逾期天以上的,乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。
3.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品,如有损坏,应照价赔偿。
4.甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。
5.未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
1.本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。
2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时,对本合同在执行中发生的争议双方同意由——仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向法院起诉)。
九、其它约定
十、本协议一式份,甲,乙双方各执份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_________
乙方(盖章):_________
签订日期:__________
家庭内部分户分田无法达成协议,可以请村(居)委会领导出面调节,调节不了的可以向法院起诉,以法院判决来做最终决定。
承包期内,承包方家庭分户的,由家庭内部自行决定土地承包经营权的分割。家庭内部就土地承包经营权分割达成协议的,发包方应当尊重其协议;达不成协议的,按照承包合同纠纷解决办法处理,土地承包纠纷当事人不愿协商、调解或调解不成的,根据当事人一方的申请,由农村土地承包仲裁机构仲裁;因离婚产生的分户,双方当事人的土地承包经营权按照离婚协议或者法院的判决处理。当事人因分户要求分立土地承包经营权的,发包方应当与其分别签订承包合同,并按照国家规定办理承包经营权证书。
未经允许不得转载: 合同666 » 家庭内部财产分配协议书有效吗怎么写(家庭内部拆迁分配协议怎么写才有效)