何律师(认证律师)
合同666特邀用户:何律师,总共发布文章325篇。
1、主要内容:
(1)双方的基本情况:包括委托方和分包方的身份信息,如公司名称、地址、联系人和等;
(2)合同签署日期、有效期限;
(3)委托工作的具体内容、数量和质量要求;
(4)完成工作的期限;
(5)分包费用的结算方式、标准和时间;
(6)双方的权利和义务;
(7)违约责任;
(8)争议的处理方式;
(9)保密义务;
(10)变更、解除和终止条款等。
2、争议的处理方式:
双方在履行本协议过程中发生的一切纠纷,应当友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向当地法院提起诉讼。
工地分包给包工头合同应该包括以下内容:
1、甲方(委托方):开发商或者业主;
2、乙方(承包方):包工头;
3、第三方(供货方):材料供应商;
4、合同标的物:具体指明项目要建造的内容,如建筑物、设备、机械等;
5、合同金额:按照具体情况确定,可分期付款;
6、质保期限:规定合同中涉及的工程质量和技术要求的保证时间;
7、合同期限:按照合同的要求,确定全部工程的完工时间;
8、质量保证:乙方承诺按照甲方的规定,按时完成并保证全部工程的质量;
9、安全保证:乙方承诺在建设过程中遵守国家有关安全法规,实施劳动安全卫生保障措施,严格执行安全生产规范;
10、责任范围:乙方负责所有施工活动,完成整个项目的建设;
11、违约责任:乙方违约,应当赔偿甲方损失,责任范围将由双方协商确定。
一、分包工程款条款:
1、金额: 丙方向乙方支付的分包工程款总金额为币XXXX元(大写),数字(¥XXXX元);
2、方式: 乙方完成分包工程后,丙方将按照双方签订的分包合同约定的付款方式向乙方支付分包工程款。
3、时间: 丙方应在乙方完成合同约定的分包工程之前15日内支付乙方所有分包工程款。
4、税金: 分包工程款不含税金,乙方应自行负担相关税费。
5、付款: 丙方应将分包工程款以(现金/转账/支票/其他)的方式付清。
6、质保金: 丙方应将乙方提供的质保金放入双方签订的分包合同中,不得用于其他用途。
7、违约: 如果丙方未能按时支付乙方的分包工程款,乙方有权要求丙方按照合同约定支付违约金,并有权要求丙方赔偿因此而给乙方造成的损失。
甲方:___________________________ 协议编号:___________________
法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
身份证号码:_____________________
为明确甲乙双方的权利义务关系,保障各方的合法权益,甲、乙双方本着互惠互利的原则,经过友好协商,根据《中华共和国民法典》及有关规定,就工程分包事宜,达成以下协议,共同遵守。
1.工程名称:____________________________!!
2.项目地点:____________________________!!
3.分包范围:____________________________!!
4.施工内容:____________________________!!
分包方式为______________________________!!
第三条 分包工程造价
分包工程总造价币_____元整(大写:),工程量及材料单价(略)。
第四条 工程款支付办法
1.乙方自带资金进场施工,铺设完成________后,甲方付给乙方币_____元整(大写:)。
2.灯饰、电箱及附件安装%后,甲方付给乙方币_____元整(大写:)。
3.此项工程完成验收合格后付币_____元整(大写:)。
4.工程总造价的%余款作为保修保证金,于保修期届满之日起天内付清。
个工作日,从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第六条 质量要求
工程质量应达到。
保修期为验收合格之日起_____个月。保修期间的维修及费用由乙方承担,甲方或业主故意引起的维修除外。
1.施工期间内,由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果,由甲方负责。
2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。
3.施工期间,施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。
4.乙方所进材料,必须达到质量标准,甲方认定后方可施工。
5.双方必须保证施工安全,员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。
6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失,则另一方有权要求该方予以赔偿。
一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条 陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
3. 在本协议履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
4. 任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的,应自不可抗力事件发生之日起_____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十三条 法律适用与纠纷解决方式
1.本协议适用中华共和国有关法律,受中华共和国法律管辖。
2.本协议执行期间,如遇不可抗力致使协议无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本协议发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____法院提起诉讼。
1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
2.本协议自双方的法定代表人或其授权人在本协议上签字盖章之日起生效。
3.本协议—式份,各方当事人各执份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(签字):____________________
授权人:(签字)______________ 授权人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
工程款支付证书
工程名称:编号:
致:(建设单位)
根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期
支付工程款共(大写)(小写:)。请按合同规定及时付款。
其中:
1.承包单位申请款为:
2.经审核承包单位应得款为:
3.本期应扣款为:
4.本期应付款为:
附件:
1.承包单位的工程付款申请表及附件;
2.项目监理机构记录。
项目监理机构
总监理工程师
日期
未经允许不得转载: 合同666 » 分包工程协议书内容怎么写才有效(工地分包给包工头合同怎么写)