导读：
合同格式：合同名称：正规厂房租赁合同。
一、合同格式：
1.合同名称：正规厂房租赁合同；
2.双方当事人信息：甲方（出租方）和乙方（承租方）的相关信息，如姓名、地址、等；
3.厂房信息：包括厂房地址、面积、结构、配备情况等；
4.租金标准：明确租金收取方式和金额，如按月收取多少租金、押金多少等；
5.租赁期限：租赁期限以及合同到期时间；
6.厂房使用权：甲方授予乙方在租赁期间对厂房的独家使用权；
7.违约责任：乙方未能按期支付租金或者未能按时归还厂房等违约行为的责任；
8.争议解决：双方就合同履行中出现的纠纷提出的解决方式；
9.合同签订日期：双方签订该合同的日期；
10.签字确认：双方当事人签字确认。
二、合同有效性：
1.合同书必须符合当地法律规定；
2.双方当事人应具有完全民事行为能力；
3.合同中的相关条款要明确，不得有歧义；
4.双方当事人应当真实、完整地披露相关信息；
5.双方当事人应当以自愿原则进行订立，并在签订合同时真实、完整地履行书面签字确认程序；
6.双方当事人应当遵守合同条款，按时履行合同义务；
7.双方当事人应当就合同履行中出现的争议按照合同约定进行解决。
厂房合同书建设的注意事项：
一、引言
1.1 合作背景：新区建设对各方的可持续发展具有重要意义，为促进新区建设项目的顺利实施，我们决定合作达成新区建设战略合作协议。
2、合作内容
2.1 建设方：由我方担任建设方，主要负责新区建设项目总体规划、节能技术研发、施工管理等；
2.2 资金方：由XX方担任资金方，主要负责新区建设所需资金的筹集和投入；
2.3 技术方：由XX方担任技术方，主要负责新区建设中的技术服务。
3、合作条件
3.1 建设方负责建设新区的整体规划，并提供相应的技术支持；
3.2 资金方负责筹集新区建设所需资金；
3.3 技术方负责提供新区建设所需的技术服务；
3.4 合作双方共同负责新区建设项目的实施和管理，并签署相应的合同。
4、合作期限
4.1 合作期限为XX年，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止；
5、其他条款
5.1 本协议中未尽事宜，双方可在协商一致的基础上签订补充协议；
5.2 本协议一经签订即生效，双方均不得擅自修改或解除；
5.3 本协议的有效性、履行与解释受中华共和国法律管辖；
5.4 如果出现纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可以向法院提起诉讼。
以上就是新区建设战略合作协议书的有效撰写方式，希望能够帮助到大家。
厂房合同书建设注意事项：
新区建设战略合作协议书应该包括以下内容：
一、双方信息
1. 合作双方的名称；
2. 合作双方的地址、联系人及电话号码；
二、合作内容
1. 新建区域的总体建设规划；
2. 合作双方的具体责任；
3. 合作双方的权利义务；
4. 合作双方的资金安排；
5. 合作双方的管理机制。
三、协议的生效条件
1. 合作双方的代表签字确认；
2. 经双方同意，将本协议附件形式存档；
3. 依照本协议双方达成的约定，开始履行本协议规定的各项权利义务；
四、协议的解除
1. 合作双方协商一致解除协议；
2. 双方发生违反协议的情况，一方向另一方提出解除协议；
3. 合作双方发生的其他原因导致本协议不能履行。
五、争议的解决
1. 本协议双方协商解决；
2. 不能协商解决，双方可以向法院起诉。
厂房建设工程合同书范本示例
(甲方)发包人：
(乙方)承包人：
法定代表人：证书等级：一级电话：
(甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：
1.1依《中华共和国民法典》《中华共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。
1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。
1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。
2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：
2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。
2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。
若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。
2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。
2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。
(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)
3.1本合同建造费，估算为币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。
付款支付如附件一。
4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。
4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。
4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。
4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。
未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。
5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。
5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。
6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。
6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。
逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。
6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。
由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。
6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。
7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。
7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向法院起诉。
7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。
7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。
7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
扩展：合同书的格式？
合同格式要求一、页面格式与编码1、页面设置
页边距为上下２。５厘米、左右３厘米，标准字符间距，行间距为多倍１。２５。
2、页码编辑
正文开始设置页码，页码起始数字为１，形式为普通数字，置于页面底端居中。
合同格式要求二、字体与字号1、封面部分
包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间
（1）合同编号为黑体、四号、文本左对齐
（2）空两行书写合同名称，仿宋字体，一号，加粗，居中１。３、空７－８行，余下内容用三号楷体字，与合同名称居中对齐
2、主体部分
（1）段前空一行书写合同名称，黑体，二号，居中，段前段后各２４磅
（2）下书双方当事人基本信息，黑体，号，文体左对齐２。３、合同正文文本为宋体，小四字体，首行缩进２字符，行距为多倍行距１。２５
3、表格与说明
（1）每张表格都应有表题，表题前后各空一行，采用宋体，小四号，加粗，置于表格上方居中位置
（2）表格中文字为宋体５号，居中
（3）在表格正下方空一行书写表格说明，采用宋体，五号３。４、同一表格应尽量放在一页
4、结尾与落款
（1）合同正文结束后，空两行，书写（以下无正文）字样，小四号，首行缩进两字符
（2）依据合同具体情况书写落款，采用宋体，小四号字，分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字（盖章）空间。
5、附件、附录
合同结尾处需要加附件、附录的，应另起一页
（1）附件起始页书写合同附件，上下各空一行，采用仿宋字体，二号，加粗，居中
（2）附件、附录需编号，形式为附件／附录＋数字，附件编号采用仿宋体，三号，加粗，文本左对齐
（3）附件、附录标题为宋体，号，加粗，置于附件文本／表格上方正中位置。
合同格式要求三、条款分层
1、第一层为条，如第一条
2、第二层为１。
3、第三层（１）
4、如合同条文层次较多，可再加一层“章”。
发表评论