韩律师(认证律师)
合同666特邀用户:韩律师,总共发布文章142篇。
一、定义
1. 工程:指甲方根据乙方提供的设计图纸、参数要求等,以施工建设方式承担、完成的一项或多项建设工程;
2. 合同:指甲乙双方就工程建设事宜订立的本合同;
3. 承包人:指甲方,即合同一方,负责实施本合同约定的工程建设任务;
4. 监理人:指乙方,即合同一方,负责监督工程建设的质量、进度和安全等。
二、条款内容
1. 承包人须按照本合同的约定,按时准确地完成工程建设任务;
2. 承包人不得随意变更工程建设进度,如有变更,必须经监理人同意;
3. 承包人须严格遵守国家相关法律法规,不得行为;
4. 承包人必须按照合同约定的质量标准完成工程建设,如有质量问题,责任由承包人承担;
5. 承包人须按照合同约定的工期完成工程建设,如有延误,责任由承包人承担;
6. 承包人不得擅自解除本合同,如有解除行为,将被视为违约,承担相应违约责任;
7. 承包人未经监理人书面同意,不得转让本合同权利义务;
8. 承包人须确保工程建设过程中安全生产,如发生事故,责任由承包人承担;
9. 承包人须遵守各项环保措施,如有染,责任由承包人承担;
10. 承包人违反上述规定,将被视为违约行为,将承担相应的违约责任。
工程承包合同中的违约条款是指当任何一方违反本合同的规定时,另一方可以采取的补救措施。具体条款如下:
一、违约定义
本合同一方(以下简称“违约方”)逾期未履行本合同项下的义务或未履行本合同项下的义务不符合本合同的要求,即视为违约。
二、违约责任
1. 违约方应立即在发生违约事件后按照本合同规定向另一方支付违约金,违约金由另一方定义;
2. 违约方应立即恢复受到违约影响的事项;
3. 因违约而导致另一方损失的,违约方应予以赔偿;
4. 如因违约而造成任何一方的经济损失,违约方应负责赔偿;
5. 如因违约而给另一方造成的不利影响,违约方应承担相应的责任。
三、违约解决
任何一方违反本合同的规定,应当及时向另一方提出书面申请,双方应友好协商解决,未达成协议者,任何一方均有权将纠纷提交有管辖权的法院解决。
工程内部承包协议书是一份有效的法律文件,它可以作为合同在双方之间达成协议的基础。它通常由发包方和接包方共同签署,以此规定双方的权利、义务和责任,以保证工程项目的顺利实施。
根据《中华共和国合同法》及其他有关法律法规,工程内部承包协议书应当包括以下内容:
1、发包方及接包方的基本情况;
2、工程内部承包项目的名称、内容、费用、期限及其他需要明确的事项;
3、发包方和接包方订立本协议时所依据的法律、法规及其他有关文件;
4、发包方和接包方的权利责任;
5、争议的解决办法;
6、违约责任;
7、其他双方应议定的事项。
以上就是工程内部承包协议书的有关内容,如果有必要,双方可以根据实际情况增加、补充或者更改条款,但须双方共同确认才能生效。
工程承包合同是对工程承包双方在工程执行时的各项约定,同时也是对承包双方的利益保护,本文是一篇规范的工程承包合同范本,在您签订工程承包合同时可以参考借鉴!
工程承包合同 发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:
承包方 (以下简称乙方)
为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华共和国民法典》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:
四、工程总造价:
五、质量等级:
六、工程工期:
第二条 承包方式
本工程采取下列第 项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。
第三条 价款支付与结算
一、工程款支付方式:
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。
三、工程结算依据
本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。
第五条 工程验收
一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
第六条 保修条件及期限
保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)
第七条 双方责任
一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。乙方:
一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;
二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。
第八条 违约责任
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。
一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;
三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。
第九条 安全、文明施工
乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;
二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。
三、本合同未尽事宜,双方另行解决。
四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
甲方(签章) 乙方(签章)
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
年 月 日
甲方: 乙方: 质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同: 一承包方法: 1承包形式:单包,即包工不包料。 2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。 二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。 三质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。 四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。 五甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。 六文明卫生 1现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。 2职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不、不看录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。 七罚款制度 施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。 八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。 九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。 十付款方式 平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。 十一此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。 甲方: 乙方: 日期:年月日
未经允许不得转载: 合同666 » 工程承包合同霸王条款怎么写(工程承包合同中违约条款怎么写)