导读：
确定双方的身份本合同由（装修施工单位）和（业主）共同签订，双方一致同意按本合同规定执行。
一、确定双方的身份
本合同由（装修施工单位）和（业主）共同签订，双方一致同意按本合同规定执行。
二、确定装修项目
本合同项下的装修项目为：
（1）装修房间的瓷砖；
（2）安装厨房的橱柜；
（3）安装卫生间的花洒；
（4）安装房间的壁挂炉；
（5）地板的铺设等。
三、确定装修工期
本合同项下的装修工期为：（xx月xx日~xx月xx日），如有特殊情况需要变更，双方应及时协商调整，并签订补充协议。
四、确定装修价格
本合同项下的装修价格为：币x元，本合同中不包含材料费用，由业主自行购买，施工单位只负责安装。
五、质量及服务条款
1. 施工单位对装修项目进行质量保证，质量不达标的将给予退换货；
2. 施工单位有义务对装修项目进行质量检查，确保质量符合国家标准；
3. 施工单位应按照本合同规定的工期完成装修项目，如有延期，应支付相应的赔偿金。
六、违约责任
1. 如果施工单位未能按照本合同的规定完成装修项目，应当支付违约金；
2. 如果施工单位拖延装修项目，业主有权要求施工单位支付违约金，并有权拒绝接受施工单位的装修工作；
3. 如果施工单位未能提供质量保证服务，业主有权要求施工单位支付赔偿金。
七、其他条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字之日起生效，至装修完成之日止；
3. 本合同未尽事宜，双方可协商补充签
包包工合同料注意事项：
农村房屋包工不包料合同应当包含以下内容：
一、当事人：甲方（委托方）、乙方（承包商）
二、承包商的义务：
1.乙方承诺按照甲方提供的设计图纸、规格尺寸及技术要求，进行农村房屋的施工。
2.乙方应当按时、按质完成施工，并保证施工质量，并提供到货后的三包服务。
3.乙方应当按照国家及地方相关法律法规执行施工，安全生产，不得存在用工、质量问题等情况。
4.乙方承诺本次施工的质量投保，若有质量问题，其承担相应责任。
三、甲方的义务：
1.甲方承诺按时付清给乙方施工费用，以及因施工所涉及到的税金等费用。
2.甲方承诺按时给予乙方施工所需的技术支持及资料配合。
3.甲方保证施工报价不存在虚高，若乙方发现施工报价有虚高，可以向甲方提出异议。
四、合同期限：
1.本合同自双方签字之日起生效，施工期限为____至____（日期）。
2.本合同期满前，若双方当事人协商一致，可以延长合同期限，但应当提前___天以书面形式给予通知。
五、违约责任：
1.若乙方未能按时完成施工，甲方有权要求乙方赔偿损失；若乙方未能提供质量保证服务，甲方也有权要求乙方承担责任。
2.若甲方未能按期支付施工费用，或者支付费用存在虚高的情况，乙方有权拒绝完成施工，并要求甲方承担违约责任。
六、争议解决：
双方当事人发生争议时，应当友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交___法院诉讼解决。
七、其
包包工合同料的注意事项：
一、条款定义
甲方：表示业主，乙方：表示施工单位；
二、装修内容
1. 甲方委托乙方对位于（住址）的房屋进行装修；
2. 装修内容包括：[在此处列出具体内容]；
3. 具体装修工程以乙方报价书为准；
三、合同责任
1. 甲方负责提供必要的施工现场条件，包括通电、水源、仓库等；
2. 乙方负责提供全部装修施工服务，不包括材料费用；
3. 乙方需控制施工进度，如因延误造成甲方损失的，乙方应承担相应责任；
四、支付条款
1. 乙方施工费用计算方式：总价=（工程量×单价+人工费）；
2. 甲方支付乙方施工费用，不含材料费用；
3. 甲方按照施工进度支付乙方施工费用，施工完成后付清尾款；
五、结算条款
1. 甲方收到施工验收合格的通知后，乙方提交，甲方验收后支付尾款；
2. 如发生结算纠纷，由双方协商解决，协商不成的，可向法院起诉；
六、违约责任
1. 如甲方未能按时提供施工现场条件，导致乙方施工延误，甲方应承担相应责任；
2. 如乙方擅自改变施工内容，甲方有权拒绝支付施工费用；
七、争议解决
双方发生任何纠纷，首先应友好协商解决，协商不成的，可向 当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的。
工程承包包工包料合同范本示例
甲方：___________
乙方：___________
合同签订地：_______ 为保护甲、乙双方的合法权益，根据有关规定，经甲、乙双方协商一致同意签订本合同。
第一条、
工程名称及范围：
第二条、 工程地址
第三条、工程承包性质及方式：包工包料。
第四条、制作要求：
按双方签字认可的效果图风格制作。
第五条、开工日期：_____
乙方收到预付款次日开工制作。
第六条、工程期限：_天
第七条、工程总造价：
第八条、
本工程总造价经甲、乙双方议价后确定，在工程制作内容和要求不变的情况下总造价一次性包死，即甲方应按合同签订的工程总造价全部支付给乙方，乙方盈亏自负。
第九条、付款方式：
1、工程预付款：合同生效后甲方预付乙方工程总造价的__%作为工程 预付款，即付币：
2、 施工过程中，再付工程总造价的__%，即付币 ,作为工程进度款。
3、 工程完工验收后甲方将尾款全部付清，甲方再付乙方工程总造价的__%即付币：
第十条、保修办法：
1、免费保修期：
2、保修期从验收交付使用之日起计算。
3、在下列四种情况下，不属于本厂保修范围：
①、人为损坏饰面及招牌
②、用户自行维护饰面及招牌。
③、未经乙方同意，甲方另请其它厂家对本饰面及招牌进行维修及保养。
④、因不可抗力的因素造成饰面及招牌的损坏。
4、故障排除期限：
在正常免费保修范围内，出现故障修复时间不超过48个小时，但雨雪天气的情况下除外。
5、收费维修：
凡超过本合同规定的保修范围及期限的维修，乙方收取相应费用，收费标准可根据具体情况协商解决。
第十一条、工程验收及验收期限：
1、从本工程完工之日算起，七日之内作为工程验收期限。
2、验收期内甲方可提出合理的验收意见，但甲方提出的验收意见必须是甲乙双方负责签字认可的书面意见。
3、乙方应根据双方认可的书面意见采取相应的补救措施，补救期限双方另行商定。
4、验收期过后，如甲方在验收期内未提出任何书面意见或甲方在验收期内未进行验收，均可视为本工程质量合格及工程验收合格。
第十二条、施工质量监督：_ 在施工过程中甲方可随时进行质量抽查，发现乙方未按已定的施工要求进行施
工，甲方有权责令乙方停工，乙方应采取相应的补救措施。
第十三条、施工方案的变更：____________ 在施工过程中乙方如发现原定的制作方案不切合实际情况，需要修改方案乙方应征得甲方同意，方可变更。
第十四条、施工条件：
1、甲方提供必要的施工电源和施工现场，协助做好施工准备工作。
2、乙方进入施工现场人员，应服从甲方的统一管理。
3、 施工过程中，甲方应积极配合乙方的工作，以便保证施工顺利进行。
第十五条、招牌配电范围：
1、甲方负责将招牌用电送至招牌附近，乙方负责招牌之间的配电。
第十六条、甲方违约责任：
1、甲方未按合同规定支付乙方施工进度款，乙方有权停工，因停工延误工期，乙方概不负责；因停工造成乙方经济损失，乙方保留要求甲方赔偿损失的权利。
2、工程完工验收后，甲方未按合同规定付款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按日收取，每日按工程余款的3%计费，并且乙方保留将工地材料全部收回的权利。
第十七条、乙方违约责任：
1、乙方应严格按照合同规定的制作内容和要求进行制作，如未按规定制作，甲方有权扣留工程款。
2、乙方应按合同规定的工期完工，因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金每日按工程余款的3%收取。但因天气原因和其它不可抗力因素以及甲方原因，造成工期延误，乙方不负担延误工期的责任。
第十八条、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力事件影响合同的执行时，可根据实际情况免除承担违约责任。
第十九条、纠纷的处理：__ 履行合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时乙方可直接向甲
方所在地法院起诉。
第二十条、本合同从双方签字之日起生效，合同履行完毕即失效
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第二十一条、本合同正本一式二份，双方各执一份。
甲方：___________
法人代表：____________
项目负责人：____________
联系电话：_________
签定日期：_________
乙方：___________
法人代表：____________
项目负责人：____________
联系电话：_________
签定日期：_________
扩展：包工包料怎么开票？
一个是经营材料的，开专票，缴纳一个是经营安装，开工程票，缴纳营业税
发表评论