当前位置：首页> 最新合同> 正文

逾期办理房产证违约金格式条款怎么写（房产证违约书怎么写有效）

上传者: 律师投稿
2025-01-25 01:49:14
648

导读：违约金的计算若房屋所有权人或其继承人未能按时办理房产证，每日按照房屋购买价格的0.1%向房屋所有权人支付违约金。

一、违约金的计算

1、若房屋所有权人或其继承人未能按时办理房产证，每日按照房屋购买价格的0.1%向房屋所有权人支付违约金；

2、若房屋所有权人或其继承人未能按时办理房产证，违约金总额不得超过房屋购买价格的20%。

二、缴纳方式

1、违约金应当由房屋所有权人或其继承人支付；

2、违约金应当当场现金支付或者转账到房屋所有权人指定的账户；

3、违约金缴纳完毕后，房屋所有权人或其继承人方可办理房产证。

延期房产证起诉书违约应包括的内容：

1、定义：针对房产证办理过程中的逾期行为，应当按照《中华共和国不动产权登记条例》及相关法律规定，向申请人收取违约金。

2、违约金标准：

（1）违约金收取标准为日利率0.05%；

（2）违约金以日计算，以实际逾期天数计算，每逾期一天收取违约金；

（3）违约金以当日汇率实收，换算成币，币以当地银行最新汇率换算。

3、缴纳方式：

（1）缴付方式：以现金或者支票形式向房产登记机构缴付；

（2）缴付时间：缴付时间为房产证办理过程中的逾期行为发生之日起的自然日内。

4、本条款的有效性：

本条款是依据《中华共和国不动产权登记条例》及相关法律规定，所订立的条款，有效期自双方签字之日起生效，至房产证办理过程终止之日为止。

延期房产证起诉书违约应包括的条款：

1. 书面格式：应当采用书面形式进产证违约书的编写，以确保其法律效力。

2. 房产证正文：应当在房产证违约书中详细阐述双方合同及其责任义务，明确违约方的行为，如违反签订的买卖合同中的某些条款，未按时付款等。

3. 请求：应当明确请求违约方支付损失和赔偿，以消除受害方的损失。

4. 签字：双方应当在编写好的房产证违约书上签字，以确认该文件的法律效力。

迟延办理房产证违约金起诉状范本示例

原告：______________，男女，_____族，_____________年__________月__________日出生，地址：_____________，身份证号：_________________!!

被告：_________________嘉粤集团有限公司，地址：_________________湛江市开发区绿华路20号汇景名都3号楼2层4号商铺，法定代表人;朱兴明，电话：_________________3393988。

(一)诉讼请求：_________________

1、判令被告立即为原告办理湛江市开发区大道中20号汇景豪庭_____号楼__________房的《房地产权证》;

2、判令被告按照原告已付购房款总额开具;

3、判令被告支付逾期办理上述房屋房地产权证的违约金_____________元(按已付房价款的1.0%计算);

4、本案的全部诉讼费由被告承担。

(二)事实与理由：_________________

_____________年__________月__________日，原、被告签订了《商品房买卖合同》，合同编号：_________________湛房商NO.________________，双方约定，被告将湛江市开发区大道中20号汇景豪庭_____号楼__________房售予原告，该房建筑面积_______________平方米，成交总价________________元。合同签订后，原告已于_____________年__________月__________日向被告交付了首期房款_____________元，于_____________年__________月__________日办理了银行按揭，支付了余款_____________元，但被告未开具相应的。

被告在_____________年__________月__________日向原告交付了上述房屋，合同约定被告在房屋交付使用后365日内，为原告办理房地产权证，现距交付房屋日起已超过365日，但被告至今迟迟未为原告办理房地产权证，所以，原告诉请法院判令被告立即为原告办理该房屋的房地产权证，并按照合同第十五条约定，逾期办理的，被告按已付房款的1.0%向原告支付违约金，原告已付房款为________________元，则违约金为_____________元。

鉴于上述理由，原告为维护其合法权益，现特依据《中华共和国民事诉讼法》第108条之规定，向贵院提起诉讼，望判如所请。

此致