导读：
劳务工转正条款：甲方在本合同履行期间，乙方经过良好的工作表现，甲方决定将乙方从劳务工转正为公司正式员工。
劳务工转正条款：
1、甲方在本合同履行期间，乙方经过良好的工作表现，甲方决定将乙方从劳务工转正为公司正式员工。
2、乙方转正后工作内容由甲方指定，工资级别按照公司相关薪酬福利政策执行。
3、乙方的社会保险和住房公积金按照国家规定及公司制度执行。
4、乙方转正后，甲方和乙方将按照法律法规和公司章程等制度维护双方的合法权益。
5、本转正条款一经签订，即发生法律效力。
劳务工协议工程应包括的条款：
一、 关于转正：
1. 甲方：XXX公司
2. 乙方：劳务工XXX
3. 甲方同意将乙方由劳务工转正为正式员工，任职XXX。
二、 劳务费安排：
1. 转正后，乙方劳务费按月计算，根据实际工作时间发放，每月发放一次；
2. 转正后发放的劳务费以当月实际工作时间计算，若乙方因休假、病假等原因减少工作时间，则劳务费相应减少；
3. 转正后的劳务费，甲方按月向乙方发放，乙方收取劳务费后签署相关收款单据，以便甲方进行核对和保管。
三、 劳务服务内容：
1. 转正后，乙方需按照甲方要求完成相关工作，并达到甲方规定的工作要求；
2. 劳务服务内容包括但不限于：回复客户咨询、文档整理等；
3. 乙方在转正期间所完成的工作，甲方有权审核其质量和效率，并有权视情况对乙方的表现进行奖惩。
四、 转正考核期：
1. 转正考核期为X个月；
2. 在转正考核期内，乙方需按照甲方规定完成工作任务，甲方有权对乙方的工作表现进行评估；
3. 如乙方在转正考核期内完成相关工作并达到甲方要求，甲方将正式录用乙方为正式员工。
五、 转正流程：
1. 乙方提出转正申请；
2. 甲方审核乙方的工作表现，提出转正意见；
3. 乙方签订劳务合同；
4. 甲方签订正式录用书；
5. 甲方登记办理乙方的相关入职手续；
6. 甲方按照乙方的实际工作时间发放劳务费。
劳务工协议工程必要条款：
劳务工转正条款范文
一、定义
1.1转正：指公司将劳务工（以下简称“员工”）从试用期转为正式合同员工。
二、转正条件
2.1 员工在试用期内表现优秀，得到公司领导的认可；
2.2 员工应向公司提供真实有效的有关资料；
2.3 员工应遵守公司的各项制度；
2.4 员工应遵守国家法律法规；
2.5 公司认为有必要转正的其他情况。
三、转正流程
3.1 由主管部门对员工的试用期表现进行考核；
3.2 根据考核结果，准备转正申请表；
3.3 由主管部门填写转正申请表，并提交至总经理处；
3.4 总经理处审批；
3.5 经审批通过，主管部门把转正文件通知员工；
3.6 员工签字确认。
四、转正后
4.1 转正后，员工将按照公司的规章制度执行；
4.2 转正后，员工的工资将按照公司的薪酬政策进行调整；
4.3 转正后，员工享受公司提供的各项福利；
4.4 转正后，员工的工作地点不变。
五、其他
5.1 本条款自发布之日起生效；
5.2 如有未尽事宜，另行签订补充协议；
5.3 本条款未尽事宜，以公司有关规定和规章为准。
劳务工程挂靠协议模板范本示例
协议书
甲方：___________x公司
乙方：___________
此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程，且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：
一、工程概况
1、工程名称：xx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
2、工程地点：xx第号地块
3、工程内容：x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
三、合同价额：万元（以结算为准），其中人工劳务费和机械费x万元
四、甲方的基本权利与义务
权利：
1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式：甲方以xx公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。
2、如果乙方需要甲方提供，税费由乙方负责缴纳。
3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害
4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。
义务：
1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。
2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。
3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务
4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自。
五、乙方的权利与义务
权利：
1、有权决定乙方的机构设置，和人员在聘任
2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退人员
4、实行内部独立核算、自负盈亏。
5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉
义务：
1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方
3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。
4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。
5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。
6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。
7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。
8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。
9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。
乙方责任
1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。
2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。
3、甲方与x签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与x因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。
4、乙方不得与x串通迫使解除甲方与x签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。
5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。
6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。
7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。
8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。
9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。
六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份
甲方：___________x
法定代表人：
乙方代表人：
签署日期：_________
扩展：劳务工公积金缴费标准？
住房公积金管理条例》的规定，所有单位都应为职工缴纳住房公积金。《劳动合同法》第58条的规定，劳务派遣单位是劳动法上的用人单位，应当履行用人单位对劳动者的义务。劳动派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同。因此，作为用人单位的派遣单位应当为劳动者缴交住房公积金。至于这笔经费的最终来源，应由劳务派遣单位和实际用工单位以协议形式明确。
《劳动合同法》第59条规定，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以派遣形式用工的单位订立劳动派遣协议。
劳动派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任
发表评论